编辑：搜虎网 来源：搜虎网
2020年5月，十三届全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》，自2021年1月1日起施行。婚姻法、继承法、民法通则、收养法、包管法、合同法、物权法、侵权责任法、民法总则同时废止。这是新中国建立以来第一部以“法典”命名的法律，是新时代我国社会主义法治建设的重大结果。本期我们来共同学习《民法典》中关于“招投标”和“建设工程合同”章节的有关内容条款。
一、招投标相关条款
1.第三百四十二条
该条位于《民法典》第二编第三分编第十一章。第二编是“物权”编，第二编第三分编是用“益物权”，该分编第十一章是“土地承包经营权”。
第三百四十二条条文：“通过招标、拍卖、公开协商等方式承包农村土地，经依法登记取得权属证书的，可以依法接纳出租、入股、抵押或者其他方式流转土地经营权”。
2.第三百四十七条
该条位于第二编第三分编第十二章。第二编是“物权”编，第二编第三分编是“用益物权”，该分编第十二章是“建设用地使用权”。
第三百四十七条条文：“设立建设用地使用权，可以接纳出让或者划拨等方式。工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地以及同一土地有两个以上意向用地者的，应当接纳招标、拍卖等公开竞价的方式出让。严格限制以划拨方式设立建设用地使用权”。
3.第三百四十八条
该条位于第二编第三分编第十二章。第二编是“物权”编，第二编第三分编是“用益物权”，该分编第十二章是“建设用地使用权”。
第三百四十八条条文：“通过招标、拍卖、协议等出让方式设立建设用地使用权的，当事人应当接纳书面形式订立建设用地使用权出让合同。建设用地使用权出让合同一般包罗下列条款：（一）当事人的名称和住所；（二）土地界址、面积等；（三）建筑物、构筑物及其附属设施占用的空间；（四）土地用途、规划条件；（五）建设用地使用权期限；（六）出让金等费用及其支付方式；（七）解决争议的方法”。
4.第四百七十三条
该条位于第三编第一分编第二章。第三编是“合同”编，第三编第一分编是“通则”，该分编第二章是“合同的订立”。
第四百七十三条条文：“要约邀请是希望他人向自己发出要约的表现。拍卖公告、招标公告、招股说明书、债券募集措施、基金招募说明书、商业广告和宣传、寄送的价目表等为要约邀请。商业广告和宣传的内容符合要约条件的，构成要约”。
5.第六百四十四条
该条位于第三编第二分编第九章。第三编是“合同”编，第三编第二分编是“典型合同”，该分编第九章是“买卖合同”。
第六百四十四条条文：“招标投标买卖的当事人的权利和义务以及招标投标步伐等，依照有关法律、行政法规的规定”。
6.第七百九十条
该条位于第三编第二分编第十八章。第三编是“合同”编，第三编第二分编是“典型合同”，该分编第十八章是“建设工程合同”。
第七百九十条条文：“建设工程的招标投标活动，应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行”。
二、“建设工程合同”相关条款
第七百八十八条 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
建设工程合同包罗工程勘察、设计、施工合同。
第七百八十九条 建设工程合同应当接纳书面形式。
第七百九十条建设工程的招标投标活动，应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。
第七百九十一条发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部门发包给数个承包人。
总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部门工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作结果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人负担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人。
禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单元。禁止分包单元将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。
第七百九十二条 国家重大建设工程合同，应当根据国家规定的步伐和国家批准的投资计划、可行性研究陈诉等文件订立。
第七百九十三条建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价赔偿承包人。
建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，根据以下情形处置惩罚：
（一）修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人负担修复费用；
（二）修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价赔偿。
发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当负担相应的责任。
第七百九十四条勘察、设计合同的内容一般包罗提交有关基础资料和概预算等文件的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。
第七百九十五条施工合同的内容一般包罗工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、质料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量包管期、相互协作等条款。
第七百九十六条建设工程实行监理的，发包人应当与监理人接纳书面形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任，应当依照本编委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。
第七百九十七条 发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。
第七百九十八条隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第七百九十九条建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家发表的施工验收规范和质量检验尺度及时进行验收。验收合格的，发包人应当根据约定支付价款，并接收该建设工程。
建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。
第八百条勘察、设计的质量不符合要求或者未根据期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。
第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当负担违约责任。
第八百零二条 因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和产业损失的，承包人应当负担赔偿责任。
第八百零三条发包人未根据约定的时间和要求提供原质料、设备、园地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当接纳步伐弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、质料和构件积压等损失和实际费用。
第八百零五条 因发包人变动计划，提供的资料禁绝确，或者未根据期限提供必须的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当根据勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
第八百零六条 承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同。
发包人提供的主要建筑质料、建筑构配件和设备不符合强制性尺度或者不履行协助义务，致使承包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的，承包人可以解除合同。
合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当根据约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，参照本法第七百九十三条的规定处置惩罚。
第八百零七条发包人未根据约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
第八百零八条 本章没有规定的，适用承揽合同的有关规定。
来源：中国招标公共服务平台，版权归原作者所有，如有问题请联系删除，我方转载的目的在于通报更多信息及分享，不构成任何建议及观点。本文内容仅代表作者个人观点，本平台不负担不妥转载或引用本文内容而产生纠纷的法律责任。
更多招标信息及招投标资讯请连续关注哦！
Copyright © 2017-2018